O juiz Alex Nunes de Figueiredo, do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, condenou a construtora Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda a pagar R$ 14.920 em ação de restituição de valores com danos morais e materiais a um cliente, em razão do não cumprimento do prazo de entrega de um imóvel. Segundo o contrato de compra e venda a data prevista para conclusão do empreendimento seria em 30 de novembro de 2012. Entretanto, já na fase de contestação do processo, 12 meses após a data prevista de entrega, o imóvel ainda não havia sido entregue.

Leia mais 
Ministério Público Eleitoral cobra livros ata de todos os partidos de MT em 24 horas; lei só vigora nas próximas eleições

A construtora chegou a alegar que não houve inadimplemento contratual de sua parte, pois haveria um prazo de carência de 180 dias. Contudo, a afirmação não foi considerada,pois, segundo os autos, não consta no contrato prazo de carência. Outra alegação da reclamada para o atraso foi a existência de adversidades que prejudicaram a finalização da obra, como falta de mão de obra e excesso de chuvas.

O juiz refutou todos os argumentos, dizendo que a empresa possui experiência de mercado suficiente para prever as possíveis adversidades antes de fixar a data de entrega do imóvel, além de não poder transferir ao consumidor os riscos comuns à construção civil. Em razão das provas apresentadas, determinou-se a inversão do ônus da prova, já que não há dúvida quanto à responsabilidade civil da empresa contratada.

Nos prejuízos suportados pela parte autora fora englobados danos morais, em razão do atraso, e danos materiais, pois a parte autora se viu obrigada a alugar outro imóvel para residir no período. O magistrado ainda determinou que a construtora entregue as chaves do imóvel contratado com as obras devidamente concluídas à parte reclamante dentro de um prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500.

Leia mais notícias do Olhar Jurídico